Zmiany umowy z powodu COVID-19 w kontroli prezesa UZP
Aby móc zmienić umowę z powodu COVID-19, nie wystarczy sam fakt realizacji prac w czasie pandemii. Trzeba najpierw wykazać, że wystąpiły okoliczności związane z COVID-19, a potem udowodnić, że miały one wpływ na realizację umowy. Zmiany umów w takich sytuacjach przenalizował UZP w kontrolach doraźnych, wykazując w nich kilka nieprawidłowości. Sprawdź praktyczne przykłady z trzech kontroli i upewnij się, czy zmiany w Twoich umowach zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.
W tym artykule
- Zmiana umowy z powodu COVID-19 jest możliwa tylko wtedy, gdy faktycznie COVID-19 miał wpływ na realizację umowy. Zamawiający i wykonawca mają obowiązek uzasadnić i wykazać, w jaki sposób pandemia wpłynęła na wykonanie prac, np. w zakresie ciągłości dostaw, terminu realizacji, dostępności pracowników itp.
- Nie dopuszcza się zmian umowy o charakterze arbitralnym, bez jednoczesnego przedstawienia szczegółowego uzasadnienia. Trzeba je koniecznie zweryfikować w kontekście przesłanek, o których mowa w ustawie o COVID-19.
- W dwóch kontrolowanych przypadkach zamawiający przesunęli terminy realizacji umowy. Jako powód podali okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19. Jednak prezes UZP stwierdził, że analiza ewidencji dokumentów czasu pracy nie potwierdziła absencji chorobowej pracowników zatrudnionych u wykonawcy. Wykonawca wskazywał na opóźnienia w dostawach materiałów do hurtowni, ale w toku kontroli wykazano, że nie szukał on innych źródeł zaopatrzenia w materiały budowlane.
- Sam fakt ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią oraz zaleceń ministra zdrowia dotyczących dystansu społecznego nie uzasadnia przesunięcia terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia.
Więcej na temat zmian umowy z powodu COVID-19 przeczytasz w artykule:
Aneks do umowy o zamówienie publiczne – jak zmieniać stare i nowe kontrakty?
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu?
Zamów już teraz pełny dostęp do portalu i korzystaj z:
- 4 519 fachowych porad prawnych
- możliwości zadawania 3 własnych pytań w miesiącu
- codziennie aktualizowanej bazy ponad 650 000 przetargów
- nielimitowanej możliwości ustawienia alertów i powiadomień o nowych przetargach
- ponad 200 wzorów dokumentów
- 22 szkoleń wideo na tematy związane z Pzp
- wyroków KIO oraz słownika kodów CPV
Masz dostęp do portalu?
Zaloguj się.
Dostęp jednorazowy
PayU »29.90 zł netto (36.78 zł brutto)
